Четверг, 26 апреля 2018 02:16

Образец гражданского иска в рамках уголовного дела

Автор

Образец иска о возмещении вреда, причиненного преступлением

 

Индустриальный районный суд города Барнаула Алтайского края
Гражданский истец: Иванова Наталья Станиславовна
г.Барнаул, п.Власиха

Гражданский ответчик: Федяшин Павел Юрьевич
г.Барнаул, ул.Суворова, 10-86

Цена иска: 319193 руб.
Государственная пошлина: 6791,93 руб.
гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины

(ч. 2 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении вреда, причиненного преступлением
(гражданский иск в рамках уголовного дела)

 

В производстве Индустриального районного суда города Барнаула Алтайского края находится уголовное дело №1-222/2018 по обвинению Федяшина Павела Юрьевича (далее ответчик) в совершении преступления, в отношении Иванова Натальи Станиславовны (далее истец).

 

Данным преступлением причинен имущественный ущерб в сумме 319193 руб. (254550+64643).

 

Между истцом и ответчиком 16.03.2017г. заключен договор подряда на строительство дома №8 в СНТ «Пригородное» участок №208.

 

Согласно условиям договора ответчик должен был начать работы 01.06.2017г., закончить работы 15.08.2017г. Ответчик должен был выполнить работы по строительству дома на участке истца в два этапа – сначала залить фундамент. На втором этапе произвести монтаж сруба, монтаж черновых полов и перекрытий, монтаж кровли и обработать дом с наружи антисептическими пропитками (п.4 Договора).

 

Пунктом 7.4. договора предусмотрена ответственность за нарушение сроков передачи работ по договору в размере 0,1% от суммы договора.
Передача денег подтверждается расписками в получении денег:
16.03.2017г. ответчик получил от истца 193000 руб.
09.08.2017г. ответчик получил от истца 20150 руб.
10.08.2017г. ответчик получил от истца 111400 руб.
Всего: 324550 руб. Расчет: 193000+20150+111400=324550
Ответчиком выполнены работы на сумму 70000 руб.

 

То ест, ответчик незаконно завладел денежными средствами истца в сумме 254550 рублей. Расчет: 324550-70000=254550. В этой связи потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Материалами уголовного дела так же подтверждается, что подсудимый завладел денежной суммой в размере 254550 руб.

 

Согласно ч. 1 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

 

В силу ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Ст.310 ГК РФ предусмотрена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий.

 

Согласно п. 7.4 договора за невыполнение работ в установленный договором срок на сумму по договору начисляется штраф в размере 0,1%.

 

Пунктом 4 договора предусмотрено, что работы должны быть выполнены в срок до 15.08.2017г.
Период просрочки с 16.08.2017 по 27.04.2018г. - 254 дня.
Сумма задолженности 254550 руб.
Штраф – 0,1% от 254550 руб. = 254,5 руб. за каждый день просрочки.
254 дн.*254,5 руб.= 64643 руб.

 

По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

 

Согласно п.65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

 

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

 

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

 

Считаю, что суд вправе взыскать штрафные санкции предусмотренные п. 7.4 договора в сумме 64643 руб. за период с 16.08.2017 по 27.04.2018г. - 254 дня (день подачи иска), взыскать штраф в размере 0,1% от суммы долга 254550 руб., то есть в сумме 254,5 руб. за каждый день просрочки начиная с 28.04.2018г. по день фактического исполнения обязательства.

 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

 

Кроме того истцу причинён моральный вред действиями подсудимого. Истец испытывает нравственные и душевные страдания от потери денежных средств, которыми незаконно завладел ответчик. Истец рассчитывала, что в сентябре 2017 года она сможет переехать жить в свой дом. В настоящее время истец переживает, что она так и не сможет получить денежные средства, так как ответчик должен и другим потерпевшим. Ответчик за время следствия не возместил ущерб ни одному потерпевшему. Другими словами ответчик не намерен возмещать убытки людям пострадавших от его преступных действий. Моральный вред истец оценивает в 100000 рублей и считает, что суд вправе взыскать его в полном объеме.

 

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

 

Согласно ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

 

На основании изложенного,

 

ПРОШУ СУД:

 

1.Взыскать с гражданского ответчика в пользу гражданского истца возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 254550 рублей.
2. Взыскать с гражданского ответчика в пользу гражданского истца штрафные санкции, предусмотренные п.7.4 договора в сумме 64643 руб. за период с 16.08.2017 по 27.04.2018г. - 254 дня (день подачи иска).
3. Взыскать с гражданского ответчика в пользу гражданского истца штрафные санкции, предусмотренные п.7.4 договора в размере 0,1% от суммы долга 254550 руб., в сумме 254,5 руб. за каждый день просрочки, начиная с 28.04.2018г. по день фактического исполнения обязательства.
4. Взыскать с гражданского ответчика в пользу гражданского истца возмещение морального вреда в размере 100000 рублей.

 

Приложение, документы в копиях:
1.Договор подряда №8 от 16.03.2017г.
2.Расписки от 16.03.2017 и от 09.08.2017 на одном листе.
3.Расписка от 10.08.2017г.
4.Копии искового заявления и приложенных к нему документов гражданскому ответчику.

___________ Иванова Н.С.

5200 руб. + 1% от (319193,00 - 200000,00 = 1191,93 руб.)
6391,93+400=6791,93

Прочитано 243 раз